成人免费视频国产免费麻豆合同模板，昆明成人免费视频国产免费麻豆合同模板仅为广大用于提供参考，为了双方利益需谨慎填写合同。下面小编以不锈钢水箱加工为例。

甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程内容：不锈钢水箱加工，规格：以设计图纸为准；

2、工程造价：________元/米，面积约________米，约合人民币________万元(以实际竣工验收数量为准)；

3、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

二、合同工期：

从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算；

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收；

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五 、质 量 验 收 :

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。

七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、附件
 

甲方盖章：                                                                乙方盖章：

 

甲方法人（或授权代表）签字：                              乙方法人（或授权代表）：

 

联系方式：                                                                联系方式：

 

地址：                                                                        地址：

 

年 月 日                                                                      年 月 日

以上无正文